1. Strona Główna
2. Wszystkie umowy
3. Meble na wymiar
4. UMOWA O WYKONANIE MEBLI

Nieodłączną częścią tej umowy są WARUNKI OGÓLNE

UMOWA O WYKONANIE MEBLI

Zawarta w dniu …………… pomiędzy: ……………………………………… zamieszkałym w ………….……………………………… przy ul. ……………………………………………… zwanym dalej Inwestorem, a .………………………………………… z siedzibą w …………………………………………. przy ul. ……………………………………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……. , zwaną dalej Wykonawcą. Inwestor i Wykonawca łącznie są zwani dalej Stronami.

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Szczegółową zakres robót i harmonogram ich realizacji oraz specyfikacje materiałów określa Załącznik nr 2 do umowy, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

2. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : ……………………………………………………………………………………. w budynku mieszkalnym położonym na działce nr …………………… przy ul. ……..……………………………….. w ……………..…………………………..……..……

OBOWIĄZKI INWESTORA

§2

1. Inwestor zobowiązuje się przekazać Wykonawcy miejsce montażu w terminie do dnia ………… na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

2. Inwestor zobowiązuje się przekazać Wykonawcy miejsce montażu w terminie do dnia ………… na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

3. Inwestor zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, którą określa Załącznik nr 1 do umowy i stanowi podstawę zleconych robót w terminie do dnia …………

§3

Koszt składowania śmieci i innych odpadów oraz wywóz ich z miejsca montażu pokrywa ………………………….……

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§4

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, którą określa Załącznik nr 1 do umowy i w razie potrzeby zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń najpóźniej w ciągu ……… dni od dnia jej odbioru.

WYNAGRODZENIE

§5

1. Strony ustalają wynagrodzenie za zamówione materiały i prace na łączną kwotę ……..………..zł (słownie:…………………………… złotych) brutto. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia jest kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i przyjęty przez Strony, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Inwestor oświadcza, iż na poczet należności z tytułu ceny końcowej, przekaże w dniu podpisania umowy Wykonawcy gotówką lub przelewem kwotę w wysokości ………. % ceny całkowitej tj. …………………………….. (słownie:…………………………………….) tytułem zaliczki. Kwota ta będzie odjęta od ceny końcowej.

3. Każde dodatkowe roboty na zlecenie Inwestora, a nieujęte w kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy wymagają sporządzenia dodatkowej wyceny przez Wykonawcę oraz potwierdzenia pisemnym aneksem do umowy.

4. Powyższe postanowienie nie dotyczy robót nieujętych w kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 2, a niezbędnych do wykonania budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem, za które Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

5. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi w terminie ………… dni od zakończenia prac i ich bezusterkowego odbioru.

6. Płatności dokonane zostaną przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy lub w formie gotówkowej (za pisemnym potwierdzeniem jej otrzymania).

TERMINY WYKONANIA ROBÓT

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie …… dni od dnia przekazania miejsca montażu w stanie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie ………………………….…………… (słownie: ………………………………..) tygodni od dnia przekazania mu przez Inwestora miejsca montażu instalacji.

ODBIÓR ROBÓT

§7

1. Odbiór wykonywanych prac nastąpi w obecności Wykonawcy i Inwestora w terminie ……. dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Wykonawca zawiadomi Inwestora na piśmie lub drogą elektroniczną.

2. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad Wykonanych prac Strony zamieszczą w protokole zdawczo-odbiorczym informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wskażą termin ich usunięcia przez Wykonawcę, nie dłuższy niż …….. dni.

KARY UMOWNE

§8

1. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania robót w terminie wskazanym w §6 ust.1 Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości ………. % łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku rozpoczęcia prac, ale niezakończenia ich w terminie wskazanym w §6 ust.2 Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości ………... % łącznego wynagrodzenia wskazanego w §5 ust.1 z zastrzeżeniem §6 ust.3-5 OWU za każdy dzień zwłoki.

3. Niezależnie od wskazanych wyżej kar umownych Inwestor może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac o ………. tygodni(e).

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganej części wynagrodzenia, Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości …...... % łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

5. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Inwestora w przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganej części wynagrodzenia o okres dłuższy niż ………. dni.

6. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie ona zobowiązana do zapłaty kary umownej za odstąpienie w wysokości ……….. % pozostałego do zapłaty wynagrodzenia, zaś jeśli odstępującym będzie Inwestor, zobowiązany on będzie dodatkowo do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za już zakupione materiały.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości …………. % łącznego wynagrodzenia niniejszej umowy w przypadku powstania przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy za każdy dzień przerwy.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości ……………… zł za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w §4 pkt.19 OWU.

9. Wprowadzenie podwykonawców na teren robót niezgodnie z postanowieniami w §2 ust. 2 OWU grozi karą w wysokości ……………… zł, z wyjątkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat.

10. Znajdowanie się na terenie robót pracowników pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających grozi karą w wysokości ……………… zł.

GWARANCJA I NAPRAWY

§9

1. Wykonawca udziela …… -miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace.

2. Bieg gwarancji, o której mowa w ust. 1, liczony będzie od daty odbioru końcowego.

3. Strony uzgadniają, iż wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji Inwestor może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej i taka forma jest wystarczająca. Inwestor może również zgłosić swe roszczenia pisemnie na adres Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia roszczeń Inwestora niezwłocznie po ich zgłoszeniu, najpóźniej w ciągu ………. dni oraz do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia wad, najpóźniej w ciągu następnych …….… dni od rozpatrzenia roszczeń Inwestora.

5. Przed podjęciem czynności zmierzających do usunięcia wad, Strony ustalą termin końcowy napraw.

6. Termin zakończenia napraw nie powinien być dłuższy niż to konieczne do wykonania prac.

7. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie napraw w wyżej określonym terminie lub w przypadku przestoju prac dłuższego niż ……..… dni, Inwestor ma prawo do zlecenia zakończenia napraw innej osobie na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego działania w sytuacji kiedy jest to konieczne dla uniknięcia strat lub umożliwienia normalnego funkcjonowania. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Inwestor ma prawo do bezzwłocznego zlecenia napraw innej osobie na koszt Wykonawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

Strony wskazują następujące adresy do doręczeń i dane kontaktowe:

Inwestor: ……………….………………………. tel. ……………………….e-mail ……………………….

Wykonawca:………….………………………. tel.………………………..e-mail .……………………….

§11

Nieodłącznymi składnikami umowy są :

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 – zakres i harmonogram prac

Załącznik nr 3 – polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy