1. Strona Główna
2. Wszystkie umowy
3. Ogrody
4. UMOWA O WYKONANIE OGRODU

Nieodłączną częścią tej umowy są WARUNKI OGÓLNE

UMOWA O WYKONANIE OGRODU

Zawarta w dniu ……………… pomiędzy:………………………………….………….. zamieszkałym w ……………………………………..…. przy ul. ………………………………………, zwanym dalej Inwestorem, a …………………….…….……. …………………..………………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS …………………………., NIP……………………., REGON …………………, reprezentowaną przez …………………………………………………, zwaną dalej Wykonawcą, a łącznie zwanymi dalej Stronami.

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Szczegółowy zakres robót i harmonogram ich realizacji określa Załącznik nr 2 do umowy, który stanowi integralną cześć niniejszej umowy.

2. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na wykonaniu modernizacji ogrodu w zakresie : …………………………………………………………………………………………………………………………….na działce gruntu o nr …………….……. obszar ………... położonej przy ul. ………………………………………… w miejscowości …………………………..…………………………

§2

Instalacje (nawodnienie, oświetlenie) zostaną poprowadzone z uwzględnieniem systemów korzeniowych drzew co może skutkować, że nie wszystkie instalacje ułożone będą w liniach prostych.

OBOWIĄZKI INWESTORA

§3

1. Inwestor zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej ZAŁĄCZNIK NR 1, która stanowi podstawę zleconych robót w terminie do dnia ………...

2. Inwestor zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren ogrodu w terminie do dnia …………… na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Inwestor zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy mapki istniejących instalacji oraz mapkę ułożenia rur.

§4

Koszt składowania śmieci i innych odpadów oraz wywóz ich z miejsca wykonania usługi montażu pokrywa Wykonawca.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§5

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, którą określa Załącznik nr 1 do umowy i w razie potrzeby zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń najpóźniej w ciągu ……..… dni od dnia jej odbioru.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu odpowiednich materiałów i dostarczyć je we własnym zakresie w stanie nieuszkodzonym na teren montażu zgodnie z potrzebami wynikającymi z projektu i Załącznika nr 2 niniejszej umowy po uzgodnieniu z Inwestorem oraz okazać Inwestorowi do wglądu faktury za dokonane zakupy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego określenia w kosztorysie pełnej nazwy oraz marki/producenta wszystkich użytych materiałów w taki sposób, aby była możliwość jednoznacznej ich identyfikacji.

4. W przypadku braku dostępności materiałów, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestora o konieczności użycia zamiennika. Zamiennik powinien być zatwierdzony przez Inwestora pisemnie lub drogą mailową. W razie potrzeby Wykonawca dokonuje modyfikacji kosztorysu.

WYNAGRODZENIE

§6

1. Strony ustalają wynagrodzenie za zamówione materiały i prace na łączną kwotę …………………... zł (słownie:…………………………… złotych) brutto. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia jest kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i przyjęty przez Strony, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Inwestor oświadcza, iż na poczet należności z tytułu ceny końcowej, przekaże w dniu podpisania umowy Wykonawcy gotówką lub przelewem kwotę w wysokości ………….…. % ceny całkowitej tj. …………………………….. (słownie:…………………………………….) tytułem zaliczki. Kwota ta będzie odjęta od ceny końcowej.

3. Wypłata wynagrodzenia będzie następować po wykonaniu danego etapu robót i jego bezusterkowym odbiorze przez Strony lub ich przedstawicieli w terminie ………...… dni od doręczenia przez Wykonawcę faktury za wykonane roboty.

4. Płatności dokonane zostaną przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy lub w formie gotówkowej (za pisemnym potwierdzeniem jej otrzymania).

5. Każde dodatkowe roboty na zlecenie Inwestora, a nieujęte w kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy wymagają sporządzenia dodatkowej wyceny przez Wykonawcę oraz potwierdzenia pisemnym aneksem do umowy.

6. Powyższe postanowienie nie dotyczy robót nieujętych w kosztorysie stanowiącym Załącznik nr 2, a niezbędnych do wykonania ogrodu zgodnie z zatwierdzonym projektem, za które Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

TERMINY WYKONANIA ROBÓT

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia pracy w terminie ……….. dni od dnia przekazania terenu ogrodu w stanie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie ……... (słownie: …….…………………………) tygodni od dnia przekazania mu przez Inwestora terenu ogrodu.

ODBIÓR ROBÓT

§8

1. Odbiór poszczególnych etapów robót następować będzie w obecności Wykonawcy i Inwestora w terminie …….. dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia danego etapu robót. Wykonawca zawiadomi Inwestora na piśmie lub drogą elektroniczną.

2. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad wykonanych robót Strony zamieszczą w protokole zdawczo-odbiorczym informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wskażą termin ich usunięcia przez Wykonawcę, nie dłuższy niż ………... dni.

3. Wszystkie prace podlegające przykryciu ziemią wymagają odbioru przed ich przykryciem pod rygorem kary umownej wynoszącej 30 % wynagrodzenia za dany etap prac.

KARY UMOWNE

§9

1. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania robót w terminie wskazanym w §7 ust.1 Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości ……… % łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki po terminie wykonania wynikającego z harmonogramu

2. W przypadku rozpoczęcia prac, ale niezakończenia ich w terminie wskazanym w §7 ust.2, z zastrzeżeniem §6 ust.3-5 OWU, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości ………. % łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

3. Niezależnie od wskazanych wyżej kar umownych Inwestor może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z realizacja danego etapu robót o 21 dni .

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganej części wynagrodzenia, Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości ……….. % łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

5. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Inwestora w przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganej części wynagrodzenia o okres dłuższy niż 21 dni.

6. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie ona zobowiązana do zapłaty kary umownej za odstąpienie w wysokości …….. % pozostałego do zapłaty wynagrodzenia, zaś jeśli odstępującym będzie Inwestor, zobowiązany on będzie dodatkowo do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za już zakupione materiały.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości …….… % łącznego wynagrodzenia niniejszej umowy w przypadku powstania przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy za każdy dzień przerwy.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości ……………… zł za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w §4 pkt. 19 OWU.

9. Wprowadzenie podwykonawców na teren robót niezgodnie z postanowieniami w §2 ust. 2 OWU grozi karą w wysokości ……………… zł, z wyjątkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat.

10. Znajdowanie się na terenie robót pracowników pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających grozi karą w wysokości ……………… zł.

GWARANCJA I NAPRAWY

§10

1. Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace i zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym podjąć nieodpłatnie czynności naprawcze.

2. Bieg gwarancji, o której mowa w ust. 1, liczony będzie od daty odbioru końcowego.

3. Strony uzgadniają, iż wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji Inwestor może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej i taka forma jest wystarczająca. Inwestor może również zgłosić swe roszczenia pisemnie na adres Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia roszczeń Inwestora niezwłocznie po ich zgłoszeniu, najpóźniej w ciągu …… dni oraz do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia wad, najpóźniej w ciągu następnych ……… dni od rozpatrzenia roszczeń Inwestora.

5. Przed podjęciem czynności zmierzających do usunięcia wad, Strony ustalą termin końcowy napraw. Termin zakończenia napraw nie powinien być dłuższy niż to konieczne do wykonania prac.

6. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie napraw w wyżej określonym terminie lub w przypadku przestoju prac dłuższego niż …….. dni, Inwestor ma prawo do zlecenia zakończenia napraw innej osobie na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego działania w sytuacji kiedy jest to konieczne dla uniknięcia strat lub umożliwienia normalnego funkcjonowania. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Inwestor ma prawo do bezzwłocznego zlecenia napraw innej osobie na koszt Wykonawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

Strony wskazują następujące adresy do doręczeń i dane kontaktowe:

Inwestor: …………………………………………………………………. tel. ………………………………. e-mail ……………………………….………….

Wykonawca: …………………………………………………………… tel. ……………………………….. e-mail……………………………………………

§12

Nieodłączonymi składnikami umowy są:

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 – zakres i harmonogram prac

Załącznik nr 3 – polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy